Lütfen bekleyiniz...

İstanbul BAM 7. Hukuk Dairesi Kararları

Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Kavram
 
1 2023/677 2023/1934 15.07.2023
2 2021/2781 2021/2338 30.09.2021
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNDE TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİCİLERİNİN KONUT İHTİYACI YA DA LOJMAN AMAÇLI MAL ALIMLARI TÜKETİCİ İŞLEMİ OLARAK KABUL EDİLDİĞİNDEN GÖREVLİ MAHKEMENİN TÜKETİCİ MAHKEMELERİ OLDUĞU - Davanın Yüklenicinin Temlikine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemine İlişkin Olduğu - Davacı Vekili Dava Dilekçesinde ve İstinafa Cevap Dilekçesinde Dava Konusu Taşınmazı Konut Olarak Kullanmak Amacıyla Satın Aldıklarını, Halihazırda Taşınmazda Şirket Ortağının İkamet Ettiğini Belirttiği - Yerleşik Yüksek Yargı Kararları İle Tüzel Kişilerin Yöneticilerinin Konut İhtiyacı ya da Lojman Amaçlı Mal Alımlarının Tüketici İşlemi Olarak Kabul Edildiği - Dava Dilekçesi İçeriği, Taşınmazın Niteliği, Yapılan Keşif ve Ekindeki Fotoğraflar İle de Taşınmazın Konut Şeklinde Döşenmiş Olması Dikkate Alındığında Kullanım Amacı Kanıtlandığı - Bu Nedenle Mahkeme Tarafından Görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemeleri Olduğu Yönündeki Değerlendirmenin Açıklanan Yasal Düzenlemelere ve Dosya Kapsamına Uygun Bulunduğu - Davalının İstinaf Başvurusunun Reddine İlişkin Kesin Olarak Karar Vermesi Gerektiği Kanaatine Varıldığı
3 2021/2337 2021/1989 13.07.2021
İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİNDE DAVACININ İDDİASINDA HAKLI OLUP OLMADIĞINA YARGILAMA SONUNDA TÜM TARAF DELİLLERİ TOPLANDIKTAN SONRA KARAR VERİLECEĞİNDEN İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNDE USUL VE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI - Davanın Davacının Maliki Olduğu Taşınmaz Üzerinde Davacı Tarafından Dava Dışı Vekile Verilen Düzenleme Şeklinde Vekaletname Gereğince Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması ve İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Banka Lehine Tesis Edilen İpoteğin Kaldırılması İstemine İlişkin Olduğu - Davacının İddiasında Haklı Olup Olmadığı Yargılama Sonunda Tüm Taraf Delilleri Toplandıktan İncelendikten ve Değerlendirildikten Sonra Ortaya Çıkacak ve Davacının İstemi Hakkında Karar Verilebildiği - İhtiyati Tedbirin Koşulları Oluşmadığından ve Yaklaşık İspat Koşulu Gerçekleşmediğinden İlk Derece Mahkemesince Davacı Vekilinin İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Davacı Vekilinin İstinaf Başvuru Sebep ve Gerekçeleri Yerinde Görülmediğinden Reddi Gerektiği
4 2021/1583 2021/1565 10.06.2021
5 2021/1373 2021/1113 22.04.2021
6 2019/1955 2021/94 21.01.2021
7 2020/2138 2020/2111 30.12.2020
8 2020/2194 2020/2083 30.12.2020
9 2020/2275 2020/2080 30.12.2020
10 2020/2285 2020/2039 24.12.2020
11 2020/2183 2020/1994 24.12.2020
12 2020/2186 2020/2031 24.12.2020
13 2020/1751 2020/1916 17.12.2020
14 2020/1675 2020/1963 17.12.2020
15 2020/2165 2020/1964 17.12.2020
16 2020/2113 2020/1888 17.12.2020
17 2020/2070 2020/1870 10.12.2020
18 2020/1963 2020/1759 26.11.2020
19 2019/1826 2020/1682 12.11.2020
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDE KOMŞU İKİ PARSELDE YAPILAN İNŞAATTA ÖNCELİĞİN DAVALI ŞİRKETTE OLMASI VE MİNİK KAZIK ÇAKILMASININ ZEMİN HAREKETLERİ OLUŞTURACAĞINDAN DAVALININ, ZEMİN İNŞAATI AŞAMASINA GELİNİNCEYE KADAR DAVACININ İNŞAATA BAŞLAMAMASI GEREKTİĞİNDEN KUSULU OLMADIĞI - Davalı Şirkete Ait Olan Parsel İçin Almış Olduğu, İnşaat Ruhsatının Davacı Şirkete Ait Parsel İçin Aldığı İnşaat Ruhsatından Daha Önce Olduğundan İnşaat Yapma Önceliğinin Davalı Şirkette Olduğu - Komşu Parsel İçin Ruhsat Alan ve Zemin Islahı İçin Mini Kazık Yapımına Hazırlanan Davacı İnşaat Şirketi’Nin, Davalı Şirketince Uyarılmasının Yerinde Olduğu - Zira Avm İnşaatında Yapılan Ankraj / İksa İmalatının, Bu Kazık İmalatından Etkilenerek Zemin Hareketlerini Doğuracağı ve Çevrede Göçmelere, Bina Oturmalarına Neden Olacağı - En Azından Avm İnşaatının Zemin Kat Seviyesine Gelinceye Kadar Mini Kazık İmalatının Bekletilmesinin Uygun Olduğu - Davacının Yaptığı İnşaatın Bitmesi Gereken Tarihte Bitmemesinden Dolayı Davalının Kusurlu Olmadığı - Davalı Şirketin Hukuka Aykırı Kusurlu Eylemi Olmadığı - Davacı Şirketin Arsa Sahiplerine Geç Teslimden Kaynaklanan Cezai Şart Nedeniyle Oluşan Zararı İle Davalı Şirketin Kazı Çalışması Arasında İlliyet Bağının Olmadığı - Bu Nedenle Davacının Teslimde Gecikme Nedeni İle Davalıdan Tazminat, Cezai Şart, Ticari Zarar ve Mahrum Kalınan Kar Taleplerinin Yerinde Olmadığı - Davanın Reddine Yönelik İdm Kararında Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı
20 2020/1738 2020/1665 12.11.2020
21 2020/1785 2020/1580 05.11.2020
22 2020/1791 2020/1544 05.11.2020
23 2020/1423 2020/1421 15.10.2020
24 2020/1583 2020/1411 15.10.2020
25 2019/1029 2020/1390 08.10.2020
Sayfada 25 Kayıt Toplam 13 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor
Kapat
Yargıtay Büyük Genel Kurulu KararlarıYargıtay Başkanlar Kurulu KararlarıYargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu KararlarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıYargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
İstanbul BAM 1. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 2. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 3. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 4. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 5. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 6. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 7. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 8. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 9. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 10. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 11. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 12. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 13. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 15. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 16. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 17. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 18. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 19. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 20. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 21. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 22. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 23. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 24. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 25. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 26. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 27. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 28. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 29. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 30. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 32. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 33. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 34. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 35. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 36. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 37. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 38. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 39. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 40. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 41. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 42. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 43. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 44. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 45. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 46. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 47. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 48. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 49. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 50. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 51. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 52. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 53. Hukuk Dairesi Kararlarıİstanbul BAM 54. Hukuk Dairesi Kararları